www.301.net

定了! 全国人大法工委:因疫情防控不能履行合同属于不可抗力!

发布时间:2020-02-12 来源:www.301.net

image.png

《中国人大》全媒体北京2月10日讯:为促进新冠肺炎疫情防控工作依法有序开展,全国人大常委会法制工作委员会相关室负责人,10日就疫情防控中社会普遍关心的法律问题进行了解答。
问题:近期不少企业反映,受此次疫情影响,很多合同规定的义务不能正常履行,请问法律对此有什么针对性的规定?
回答:当前我国发生了新冠肺炎疫情这一突发公共卫生事件。为了保护公众健康,政府也采取了相应疫情防控措施。对于因此不能履行合同的当事人来说,属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力。
根据合同法的相关规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。

不过,需要注意的是建筑企业遭遇不可抗力的责任分担,需以合同约定或法律规定为基础,应因时、因地、因事而定。


  • 2020年2月4日,南昌市住建局发布紧急通知因疫情防控导致的建设工期延误,属于《合同》约定中的不可抗力情形,应将约定的工期顺延。

  • 2020年1月28日江苏省住建厅发布《省住房城乡建设厅关于进一步加强疫情防控期间住房城乡建设领域相关工作的通知》明确:要告知各在建工地参建各方,因疫情防控导致的建设工期延误,属于合同约定中的不可抗力情形,建设单位应将合同约定的工期顺延,防止后期抢工期、赶进度带来生产安全风险。


  • 2020年2月8日无锡市发布《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情后 我市建设工程施工合同履约及工程价款调整的引导意见》:
    一、新型冠状病毒感染的肺炎疫情为不可抗力因素,由此造成的损失和费用增加,合同有约定的严格按照合同实行,合同没有约定的,按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中第9.10条不可抗力规定的原则,由发承包双方分别承担。
     1、因应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的,根据《合同法》及《建设工程施工合同(示范文本)》(2017)通用条款第17.3.2规定,因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人、承包人合理分担。并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任。
     2、在应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要人员费用由发包人承担。施工企业应及时撤离不必要的现场人员,并收集保存现场必要人员的人员名单、支出费用凭证,作为计量依据。

     二、在新型冠状病毒感染的肺炎疫情解除后,随着大量工地的集中开工,如因用工紧缺、主要建筑材料需求集中猛增,引起人工单价、设备、材料价格的大幅上涨,按以下原则处理:
     1、人工单价作为政策性调整的内容,风险应由发包人承担,应予以调整。合同约定不能调整的,发承包双方应依据工程的实际情况,按情势变更原则,通过签订补充协议重新约定。
     2、设备材料价格的风险,合同中有约定材料设备调整方法的,按照合同约定实行。如原合同中未约定材料设备价格调整办法或原材料设备价格调整办法明显显失公平的工程,发承包双方应根据工程实际情况及市场因素,按情势变更原则,签订补充协议,合理确定材料设备价格调整办法。

     三、在国家法定春假期间,疫情防控管控点建设项目的结算人工工资单价按人工引导价的3倍计取,合同有约定的按合同且不得低于上述标准。

     四、鉴于新型冠状病毒感染的肺炎疫情及其管制措施持续时间尚未明确,后续影响无法准确预测,对于我市即将招标或订立施工合同的工程,发承包双方在合同中应充分考虑人工、材料、机械费用等可能的上涨因素,合理签订工程计价条款,避免签约后在合同履行阶段出现争议。


    依法妥善审理有关合同纠纷案件:

    1、疫情期间合同可以履行的,鼓励合同继续履行,当事人主张解除合同的,-般不予支撑。一方可以履行而拒绝履行的,另一方可依照《中华人民共和国合同法》相关规定,要求其承担相应违约责任。

    2、由于疫情原因,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的说明(二)》等规定对相关情形进行认定。

    3、确因政府及有关部门为防控疫情而采取行政措施导致合同不能履行,或者由于疫情的影响致使合同当事人根本不能履行而引起的纠纷,当事人主张减轻或者免除自身的法律责任的,应当依法按照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条和第一百一十八条的规定妥善处理。

    4、当事人以不可抗力为由主张部分或者全部免除责任的,仍应提供证据证明其已尽到通知义务,以减轻可能给对方造成的损失。当事人违约后,对方没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。

    5、确因实行疫情防控需要,造成工程项目停工的,一般可以顺延工期。疫情防控期间订立合同,且防控未发生实质性变化,当事人以疫情防控为由主张顺延工期,一般不予支撑。

    6、对于因劳动者返程迟延等与本次疫情相关原因导致工期延误的,承包人应及时按照合同约定向发包人提出工期顺延申请。双方对是否属于工期顺延存在争议的,人民法院依据签证资料等证据,依法确定是否免除延误责任。




    什么是“不可抗力”?

    《民法总则》第一百八十条第二款规定:不可抗力,是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。”

    通俗来说,包括:
    建设工程施工合同(示范文本)(GF—2017—0201):

    17. 不可抗力

    17.1不可抗力的确认

    不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

    不可抗力发生后,发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据,并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时,按第20条〔争议解决〕的约定处理。

    17.2 不可抗力的通知

    合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应马上通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

    不可抗力持续发生的,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

    17.3 不可抗力后果的承担

    17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

    17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:

    (1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;

    (2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;

    (3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;

    (4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;

    (5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;

    (6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

    不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

    因合同一方迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任

    17.4 因不可抗力解除合同

    因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的,发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后,由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项,该款项包括:

    (1)合同解除前承包人已完成工作的价款;
    (2)承包人为工程订购的并已交付给承包人,或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款;
    (3)发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用,或因不能退货或解除合同而产生的损失;
    (4)承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用;
    (5)按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项;
    (6)扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项;
    (7)双方商定或确定的其他款项。

    除专用合同条款另有约定外,合同解除后,发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

    • 自然现象或者自然灾害:地震、火山爆发、滑坡、泥石流、雪崩、洪水、海啸、台风等自然现象;

    • 社会现象、社会异常事件或者政府行为:政府颁发新的政策、法律和行政法规,或战争、罢工、骚乱、恐怖行动、传染性疾病等社会异常事件。

    • 2020年2月10日浙江省高级人民法院民事审判第一庭关于印发《关于规范涉新冠肺炎疫情相关民事法律纠纷的实施意见( 试行)》的通知里面内容值得借鉴。

默认标题_横版二维码_2019-11-25-0.jpeg

最新标讯

  • 仪陇县2020年大中型水库移民后期扶持第一批项目柳垭镇钟田坝村第二次 2020-07-13
  • 四川省商务厅外贸大楼维修改造项目 2021-01-16
  • 夹江县2020年交通基础设施建设项目勘察设计8标段第二次 2020-07-15
  • 戒毒康复居民家庭式公寓小区本项目施工标段施工招标公告 2020-07-14
  • 绵阳市抢险救灾项目房屋建筑和市政工程队伍储备库入库项目一标段二标段三标段四标段五标段六标段七标段 2020-07-11
  • 自贡市射击场自贡市射击射箭运动学校迁建工程标段施工招标公告
  • 资阳市老年护理院失智老人养护大楼建设项目勘察设计标段 2020-07-11
  • 雅江县牙衣河乡牙衣河村木恩村江中堂村入户路建设项目 2020-07-14

最新招标结果

  • 喜德县2020年脱贫攻坚桥梁工程施工标段
  • 壤塘县中壤塘镇中心小学校学生宿舍教师周转宿舍建设
  • 壤塘县中壤塘镇中心小学校学生宿舍教师周转宿舍建设壤塘县中壤塘镇中心小学校学生宿舍教师周转宿舍建设服务热线
  • 天全县工业农业园区标准厂房配套设施建设全过程跟踪审计服务
  • 开江县2020年农村饮水安全巩固提升工程一批开江县回龙片区供水管道工程开江县讲治片区供水管道工程开江县永兴片区供水管道工程开江县2020年农村饮水安全巩固提升工程一批开江县回龙片区供水管道工程开江县讲治片区供水管道工程开江县永兴片区供水管道工程四标段
  • 旺苍县废弃矿山综合治理二批二标段弃渣治理勘察设计施工一体化总承包EPC合同
  • 江油市会昌路幼儿园建设工程勘察设计
  • 阿坝州金川县二中学改造提升施工
在线咨询 免费试用

免费试用 金牌顾问在线为您服务

查企业 查资质 查人员 查业绩 查奖项 查风险 查中标

马上申请
自己查询太麻烦?
在线咨询
扫码下载企业报告 扫码下载企业报告
XML 地图 | Sitemap 地图